Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Teza orzeczenia: odstąpienie od umowy o roboty budowlane wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokonanie w terminie umówionym

Sygn. akt I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Reichert Protokolant : Joanna Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Szpitala (...) w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko 1) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. w likwidacji, 2) S. P. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych (...) Sp. z o.o. z siedzib

Sygnatura akt I C 420/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 6 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant:st. sekr. sąd. Barbara Majewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko D. D. (1) o zapłatę 1 ustala, że umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości S. , powiat (...) o numerze ew

Sygn. akt I C 474/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa D. D. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S. A. z siedzibą w W. na rzecz powoda D. D. kwotę 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy z

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że strona pozwana nie dotrzymała warunków umowy, tym samym upadły był uprawniony do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 przedmiotowej umowy roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, (...)

Sygn. Akt. IC 500/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz-Nowacka Ławnicy : / Protokolant : st.sekr.sąd.Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 06 października 2014 roku w Zielonej Górze przy udziale / sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości A. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) A. M. (1) w Z. - w upadłości likwidacyjnej przeciwko

Sygn. akt I C 589/20 UZASADNIENIE Powodowie A. C. , M. C. (1) i J. C. w pozwie skierowanym przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w G. wnieśli o : - zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów M. C. (1) , J. C. i A. C. kwoty 166.746,25 zł z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty jako części przysługującego roszczenia na podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego , w zw. z art. 353 1 k.c. , w zw. z art. 385 1 § 1 k.c. , w zw. z

Sygn. akt I C 513/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Kordiak Protokolant: prot. sąd. Klaudia Wojcieszak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. w Zielonej Górze na rozprawie przy udziale / sprawy z powództwa S. K. i M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o ustalenie I ustala, że umowa nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany kursem (...) zawarta

Teza orzeczenia: Kto podejmuje się aktywności publicznej , pojmowanej szeroko , powinien być świadomy i godzić się z tym , że jego zachowania i wypowiedzi poddawane będą szczególnie wnikliwej weryfikacji, szczególnie przy przytaczaniu krzywdzących informacji albo powielaniu „ społecznych wypowiedzi „ , o których wypowiadający wiedzą, że są one nieprawdziwe ( (...)

Sygn. akt I C 787/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant: Adrianna Burkowska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2022 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Gmina S. przeciwko E. G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 50 000 złotych na cel społeczny I nakazuje pozwanej zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Gmin

Teza orzeczenia: przyczyna rozwiązania umowy o pracę, czy też wypowiedzenie umowy o pracę musi być sformułowane w taki sposób, aby pracownik, do którego oświadczenie takie jest kierowane mógł zrozumieć co legło u podstaw takiej decyzji pracodawcy. Tym samym konkretność przyczyny, jej zrozumiałość uwzględnia się z punktu widzenia adresata oświadczenia woli, (...)

Sygn. akt IV Pa 9/15, IV Pz 5/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój spr Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Katarzyna Kijowska Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2015r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) Sp. z o.o. o przywrócenie do pracy na skutek apelacji