Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Teza orzeczenia: stosunki pracy ukształtowane postanowieniami układu zbiorowego pracy mogą być zmodyfikowane na niekorzyść pracownika tylko w drodze wypowiedzenia zmieniającego niezależnie od tego, czy podstawą modyfikacji jest wprowadzenie nowego układu zbiorowego pracy czy rozwiązanie dotychczasowego

Sygn. akt IV Pa 102/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2014r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój / spr / Sędziowie : Sędzia SO Grażyna Śliwa Sędzia SR del Rafał Skrzypczak Protokolant : st.sek.sąd.R. Duchnicka - Tylutka po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Komendzie Głównej (...) Ochr

Sygn.akt. IV Pa 102/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2024r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia (del.) Andrzej Bogucki Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Serżysko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2024r. w Z. sprawy z powództwa B. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w Z. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, IV Wydział Pracy i Ub

Sygn. akt IV Pa 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2016r. Sąd Okręgowy Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Bogusław Łój (spr) Sędziowie : Sędzia SO Hanna Rawska Sędzia SO Katarzyna Kijowska Protokolant : st.sek.sąd. Zofia Fechner po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko K. A. - (...) w P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu

Teza orzeczenia: odstąpienie od umowy o roboty budowlane wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokonanie w terminie umówionym

Sygn. akt I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Reichert Protokolant : Joanna Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Szpitala (...) w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko 1) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. w likwidacji, 2) S. P. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych (...) Sp. z o.o. z siedzib

Sygn. akt I C 418/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa W. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ż. i Ministra Zdrowia zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o zapłatę

Sygnatura akt I C 420/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 6 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant:st. sekr. sąd. Barbara Majewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko D. D. (1) o zapłatę 1 ustala, że umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości S. , powiat (...) o numerze ew

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że strona pozwana nie dotrzymała warunków umowy, tym samym upadły był uprawniony do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 przedmiotowej umowy roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, (...)

Sygn. Akt. IC 500/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz-Nowacka Ławnicy : / Protokolant : st.sekr.sąd.Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 06 października 2014 roku w Zielonej Górze przy udziale / sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości A. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) A. M. (1) w Z. - w upadłości likwidacyjnej przeciwko

Teza orzeczenia: Sąd wziął pod uwagę wszelkie ustalone w sprawie okoliczności, które zwykle stanowią kryteria zmniejszenia kary umownej, jednak nie zdecydował się na jej zredukowanie. Należy mieć na względzie okoliczności, że pozwany nie chciał uznać swojej odpowiedzialności także na etapie postępowania sądowego upierając się przy stanowisku co do braku (...)

Sygn. akt I. C 505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia : 19 lutego 2019r. S ą d Okr ę gowy w Zielonej G ó rze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz – Nowacka Protokolant : st.sekr.sąd Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Archiwum Państwowe w Z. zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zas