Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Sygn. akt I C 418/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa W. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Ż. i Ministra Zdrowia zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o zapłatę

Teza orzeczenia: odstąpienie od umowy o roboty budowlane wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokonanie w terminie umówionym

Sygn. akt I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Reichert Protokolant : Joanna Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Szpitala (...) w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko 1) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. w likwidacji, 2) S. P. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych (...) Sp. z o.o. z siedzib

Sygnatura akt I C 420/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 6 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant:st. sekr. sąd. Barbara Majewska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa T. P. przeciwko D. D. (1) o zapłatę 1 ustala, że umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości S. , powiat (...) o numerze ew

Sygn. akt I C 513/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Kordiak Protokolant: prot. sąd. Klaudia Wojcieszak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. w Zielonej Górze na rozprawie przy udziale / sprawy z powództwa S. K. i M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o ustalenie I ustala, że umowa nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany kursem (...) zawarta

Teza orzeczenia: Sąd wziął pod uwagę wszelkie ustalone w sprawie okoliczności, które zwykle stanowią kryteria zmniejszenia kary umownej, jednak nie zdecydował się na jej zredukowanie. Należy mieć na względzie okoliczności, że pozwany nie chciał uznać swojej odpowiedzialności także na etapie postępowania sądowego upierając się przy stanowisku co do braku (...)

Sygn. akt I. C 505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia : 19 lutego 2019r. S ą d Okr ę gowy w Zielonej G ó rze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz – Nowacka Protokolant : st.sekr.sąd Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Archiwum Państwowe w Z. zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zas

Teza orzeczenia: Kto podejmuje się aktywności publicznej , pojmowanej szeroko , powinien być świadomy i godzić się z tym , że jego zachowania i wypowiedzi poddawane będą szczególnie wnikliwej weryfikacji, szczególnie przy przytaczaniu krzywdzących informacji albo powielaniu „ społecznych wypowiedzi „ , o których wypowiadający wiedzą, że są one nieprawdziwe ( (...)

Sygn. akt I C 787/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant: Adrianna Burkowska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2022 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Gmina S. przeciwko E. G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 50 000 złotych na cel społeczny I nakazuje pozwanej zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Gmin

Teza orzeczenia: Ograniczenie możliwości zastosowania art. 290 kpc wyłącznie do jednostek będących instytutami w rozumieniu innych przepisów, byłoby niezgodne z ratio legis przepisu art. 290 kpc .Pojęciu instytutu występującego w tym przepisie należy nadawać szersze znaczenie i obejmować jego zakresem wszystkie jednostki prowadzące badania naukowe, mające (...)

Sygn. akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa H. G. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S. A. w Ż. i Zakładowi (...) sp. z o. o. w Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S. A. w Ż. na rzecz powódki H. G. kwotę 1.445,70 zł (jeden

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że strona pozwana nie dotrzymała warunków umowy, tym samym upadły był uprawniony do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 przedmiotowej umowy roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, (...)

Sygn. Akt. IC 500/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz-Nowacka Ławnicy : / Protokolant : st.sekr.sąd.Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 06 października 2014 roku w Zielonej Górze przy udziale / sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości A. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) A. M. (1) w Z. - w upadłości likwidacyjnej przeciwko