Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Teza orzeczenia: W chwili dokonania zakwestionowanej czynności istniała już wierzytelność powódki wobec dłużniczki. Wierzytelność ta powstała już w dacie dokonania przez powódkę nakładów na nieruchomość dłużniczki, chociaż na dzień spornej czynności prawnej ( zawarcia umowy dożywocia )nie była ona stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym, wydany w czasie (...)

Sygn. akt IC 279/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2022 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant : st. sekr. sąd. Małgorzata Iks po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2021 roku w Zielonej Górze sprawy z powództwa A. N. przeciwko R. A. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art. 527 kc ) 1 uznaje za bezskuteczną wobec powódki A. N. umowę dożywocia zawartą w dniu 07.06.2017r. przed n

Teza orzeczenia: odstąpienie od umowy o roboty budowlane wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokonanie w terminie umówionym

Sygn. akt I C 390/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Reichert Protokolant : Joanna Siedlecka po rozpoznaniu w dniu 24 października 2018 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Szpitala (...) w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. przeciwko 1) (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. w likwidacji, 2) S. P. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych (...) Sp. z o.o. z siedzib

Teza orzeczenia: Nie może budzić wątpliwości, że zawarta umowa była zgodna z wolą stron zobowiązania. Intencją powoda było zawarcie umowy na określoną kwotę z korzystnym oprocentowaniem, nie kwestionował też warunków umowy ( nie negocjował), gdyż wysokość raty pozostawała na niskim poziomie, a na tym mu zależało jako młodemu 22-letniemu człowiekowi, który (...)

Sygnatura akt I C 393/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 28 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Iks po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2023 r. w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie i ustalenie, że umowa jest nieważna wraz z żądaniem ewentualnym o ustalenie, że część

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że strona pozwana nie dotrzymała warunków umowy, tym samym upadły był uprawniony do odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 przedmiotowej umowy roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wraz z załączonymi do niej decyzjami o pozwoleniu na roboty budowlane, uzupełnieniami, (...)

Sygn. Akt. IC 500/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz-Nowacka Ławnicy : / Protokolant : st.sekr.sąd.Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 06 października 2014 roku w Zielonej Górze przy udziale / sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości A. M. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) A. M. (1) w Z. - w upadłości likwidacyjnej przeciwko

Teza orzeczenia: Sąd wziął pod uwagę wszelkie ustalone w sprawie okoliczności, które zwykle stanowią kryteria zmniejszenia kary umownej, jednak nie zdecydował się na jej zredukowanie. Należy mieć na względzie okoliczności, że pozwany nie chciał uznać swojej odpowiedzialności także na etapie postępowania sądowego upierając się przy stanowisku co do braku (...)

Sygn. akt I. C 505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia : 19 lutego 2019r. S ą d Okr ę gowy w Zielonej G ó rze I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Danuta Sawicz – Nowacka Protokolant : st.sekr.sąd Ewa Gzyl po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2019 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Archiwum Państwowe w Z. zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zas

Sygn. akt I C 513/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dorota Kordiak Protokolant: prot. sąd. Klaudia Wojcieszak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022 r. w Zielonej Górze na rozprawie przy udziale / sprawy z powództwa S. K. i M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o ustalenie I ustala, że umowa nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) waloryzowany kursem (...) zawarta

Teza orzeczenia: Ograniczenie możliwości zastosowania art. 290 kpc wyłącznie do jednostek będących instytutami w rozumieniu innych przepisów, byłoby niezgodne z ratio legis przepisu art. 290 kpc .Pojęciu instytutu występującego w tym przepisie należy nadawać szersze znaczenie i obejmować jego zakresem wszystkie jednostki prowadzące badania naukowe, mające (...)

Sygn. akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kordiak Protokolant: sekr. sąd. Marlena Kasprzak po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w Zielonej Górze sprawy z powództwa H. G. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) S. A. w Ż. i Zakładowi (...) sp. z o. o. w Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) S. A. w Ż. na rzecz powódki H. G. kwotę 1.445,70 zł (jeden

Sygn. akt I C 589/20 UZASADNIENIE Powodowie A. C. , M. C. (1) i J. C. w pozwie skierowanym przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w G. wnieśli o : - zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów M. C. (1) , J. C. i A. C. kwoty 166.746,25 zł z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty jako części przysługującego roszczenia na podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 69 prawa bankowego , w zw. z art. 353 1 k.c. , w zw. z art. 385 1 § 1 k.c. , w zw. z